消防工程项目设计合同模板：包含开票条款

('建设工程设计合同（消防）工程名称：工程地点：合同编号：FZ-（由设计人编填）发包人:设计人:福建省龙岩市建筑设计研究院福州分院签订日期:2013年月日发包人：设计人：福建省龙岩市建筑设计研究院福州分院发包人委托设计人承担工程设计，总建筑面积平方米，位于（项目地址）经双方协商一致，特签订本合同，希双方共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国消防法》；1/61.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。第二条双方资料及文件交接约定2.1发包人应向设计人提交的有关资料及文件、份数和时间等序号资料及文件名称份数提交日期图本形式备注1装修平面、吊顶、立面图1邮件发送日电子版本2配合装修的灯具、开关、插座、配电箱、泵房布置图1邮件发送日电子版本3装修设计说明、目录1邮件发送日电子版本2.2设计人应向发包人提交的有关资料及文件、份数和时间等序号资料及文件名称份数提交日期图本形式备注1消防施工图（含图纸目录、消防设计说明、消防水、电系统图、消防报警平面图、消防水平面图、灭火器布置平面图、防排烟设计说明、防排烟平面图和系统图）4兰图同时提交电子版本2装修全套图纸(平面、立面吊顶、说明)4兰图同时提交电子版本3消防设计文件1纸质版4设计院资质1复印件5消防设计审核申报表或备案表1纸质版注：①计算设计人提交时间时，按国家法定工作日计算；②若发包人提交有关资料及文件不齐全、或设计期间发生发包人资料及文件变更等设计人提交时间顺延。第三条费用标准、支付时间及付款方式3.1费用标准：元/平方米（含装修、消防设计），设计建筑面积平方米，设计总费(￥元)。（以上设计取费包含国家法定的税费）设计收费标准详下表：类别建筑面积单价(元)本次面积（m2）本次设计费（元）备注2/6装修报审图设计盖图纸资质专用章消防设计盖图纸资质专用章总合计注：1、若有实际设计面积与合同面积发生差异时，按实结算；2、若非设计人原因造成图纸修改，图纸修改量超过20%小于50%按合同总价的30%另计收费；图纸修改量超过50%按合同总价的60%另计收费。3、本图需经过消防部门审查合格后，方可用于现场施工。3.2、费用支付时间约定：序号占总设计费％付费额（元）付费时间第一次预付费60%合同签订之日后的三个工作日内。第二次结算款40%图纸经消防部门审查合格之日后三个工作日内合计3.3、费用支付方式：第一次预付费支付时，设计人须提供需要支付金额发票，再由发包人转账或电汇方式支付；第二次结算款支付时，设计人必须提供需要支付金额发票，再由发包人转账或电汇方式支付。第四条双方责任4.1发包人责任：4.1.1发包人按本合同第2.2条规定的内容，向设计人提交相关资料。4.1.2发包人若违反《消防法》第九条的规定，而要求设计人按不符后消防标准规范出图和盖章，则相应消防部门对设计人的经济处罚由发包人承担，设计人概不负责。4.2设计人责任：4.2.1设计人应按本合同第2.2条规定及国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。4.2.2设计人采用的主要技术标准是：A、甲方提供的土建施工图和功能要求；B、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—95；3/6C、《民用建筑照明设计规范》GBJ133—90；D、国家和地方现行法律和规范；4.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，相关设备赔偿金额由双方协商，同时设计赔偿金额为本项目设计收费的40%。4.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之十。超过十天后，视乙方违约，按本合同4.2.5条执行。4.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应赔偿的金额为本项目设计收费的30%。4.2.6设计人交付设计文件后，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。4.2.7设计人签定本合同，既认可了解委托方的设计要求，并认可委托方提供资料的完整性，并在要求提交时间内出兰图（同时提交电子文件）、盖章，没有正当理由不得延误或推卸。如有以上情况按本合同4.2.3条合同履行。4.2.8若非发包人违反（含要求配合）设计规范的因素，而设计人出现不符后消防标准规范出图和盖章、相应消防部门对设计人的经济处罚由设计人自负。第五条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复印或向第三者转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。发包人付清设计费后，本工程的设计方案、设计图纸的知识产权归发包人所有。第六条仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第七条合同生效及其他7.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行协议签订技术咨询服务合同。7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7.3本合同经双方签章后生效。一式四份，双方各执两份。4/67.4双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。7.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。以下无正文发包人名称：设计人名称：福建省龙岩市建筑设计研究院福州分院（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）年月日年月日委托代理人：（签字）年月日电话：电话：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：5/66/6',)