Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 合同模板 > 屋顶防水工程承包协议模板:专业施工合同范本

屋顶防水工程承包协议模板:专业施工合同范本

收藏

本作品内容为屋面防水施工合同,格式为 docx ,大小 54571 KB ,页数为 31页

屋面防水施工合同


('屋面防水施工合同(简称甲方)(简称乙方)本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:一、工程概况:1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处2、工程名称:屋面防水维修工程3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材4、承包方式:包工、包料5、承包价格:28200元二、乙方职责:1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)三、甲方职责:1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行四、付款方法:屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)五、法律责任:1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日甲方:乙方:甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:一、工程承包形式由乙方负责包工包料二、工程价格:屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。三、施工材料及工程质量要求屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8c,短边10c进行压缝。四、施工中的安全责任乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。五、付款方式工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等________年后全部付清。六、工程保修期限屋面防水保修期限为________年,(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。八、开工日期自________年____月____日起至本月____日止。九、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一份。甲方:代表人:乙方:________年____月____日甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。一、工程地点:二、工程名称:三、工程内容:1、按甲方某某某纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。四、工程量计算及工程造价1、按设计某某某纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。2、屋面防水二层SBS,按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元/㎡结算。五、付款方式:屋面防水施工完毕,经甲方验收合格,通过天下大雨检验没有漏水渗水,甲方付工程总价90%,一年后如没有质量问题,没有漏水现象,甲方付工程尾款10%,与乙方结清工程款。六、甲方义务:1、提供乙方用于本工程的有关某某某纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑,无裂纹、起砂、空鼓现象,转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧,并经监理验收交给乙方。七、乙方负责:1、必须按照施工某某某纸及施工方案施工。2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证,以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为3年,如屋面有漏水现象,由乙方免费维修。八、其他:1、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份,甲、乙双方各执一份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日甲方:乙方:甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就漏水修补承包给乙方修补一事,达成如下协议:一、费用及付款方式:甲方委托乙方修补,乙方以包干价的形式承包,包干费用元,大写,待乙方修补完工后,由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式:。二、施工责任:乙方自行负责工程所需材料费(注:主材为防水材料)和人工费和运输费及转运费,并全权负责施工现场工作人员的施工安全,保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序,并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。三、工期及保质期:自本合同签订之日起____日内,乙方需安排施工人员进场施工,工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补,并承担因质量问题而产生的各种费用,质保期为年。四、人员管理:乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度,服从甲方管理人员的安排,无条件配合甲方对小区进行管理,乙方人员不得损坏小区内公共设施设备,若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方;五、施工垃圾:施工过程中所产生的施工垃圾,均由乙方负责清理,并堆放在甲方指定的堆放点,乙方在施工完工后负责清理运走。六、违约责任:甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约,违约方将向守约方支付元的违约金,并赔偿因违约造成的一切经济损失。七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表:甲方代表:住址:签字日期:________年____月____日甲方::乙方:依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。一、工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等:1、选用材质:3B防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、施工厚度要求:采用外3厚B防水卷材4、全部包工包料,单价为27元平方。6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量:1、工程质量标准:合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、某某某集和设计某某某纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法:1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、安全施工文明施工十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为________年;承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。十四、违约责任:1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。5、在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。7、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。8、工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项:1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方负责人签字:乙方负责人签字:签约日期:签约日期:一、工程概况施工范围:屋面防水施工施工主要内容:1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层;2、安装排气孔;3、做改性沥青防水卷材;4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。二、编制说明:编制依据:按甲方意某某某。《建筑乙方质量管理条例》XX版《按国家gt19250—XX标准》《建设工程项目管理规范》g/t50326—XX《建筑工程施工质量检验评定统一标准》cg301—88各规安全规范、规定。三、施工部署:(一)施工准备(1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以甲方项目经理为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。(2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一岗多职,确保工程施工顺利进行。(3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的正规厂家合格产品。(4)劳动力进场准备:1)施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。2)劳动的落实,保证措施①根据施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。②在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。③对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排,包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面,保证他们全力投入工作之中,确保施工进度和管理的需要。(二)施工顺序及处理:铲除局部起泡,脱落的防水层修补屋面炸裂处以及人为破坏处安装排气孔清扫屋面刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。(三)屋面防水工程质量的检查及验收:防水层施工完毕,要进行检查,不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象,做到面层美观实用才能起到良好的防水效果,保证工程应有的防水寿命。四、成品保护:(1)施工人员要认真的保护好已完成的防水层,严防施工机具和建筑材料损坏防水层。(2)不允许有尘土、杂物堵塞大小管口,排水部位,以保证排水畅通无阻。五、质量保证措施:(1)对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏,特别注意的是:一旦被破坏,必须根据破损程序进行更换或修补,决不留下隐患。(2)要强化作人员成品保护意识和技能,在施工当中,每时每刻都应注意成品保护。(3)施工现场要备足消防设施,消防道路畅通。六、工期:屋面防水为15天,从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。七、工程质量:确保合格,争创优良。甲方:武威六中家属院业主委员会负责人:,业主委员会主任。乙方全称:宏达防水公司承办人:,系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行某某某村233号人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的原则,就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。一、工程名称及地址:武威六中家属院二号楼、三号楼(部分)屋顶防水、防潮、防漏工程。二,承包方式:乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下,包工包料。三、工程计量:屋顶面积约1100平方米,若有出入,以竣工验收实际测量的面积为准。四、工程价款:屋顶防水工程,每平方米单价为39元;五、工程工期:在甲方通知进场之日起开始计算,工期为天,如遇风、雨雪天气或其它不可抗力,乙方未经甲方同意不得施工,工期顺延。六、工程要求:1,防水材料、产品名称:2,乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。3,乙方应保证严格遵守建筑法规,严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,乙方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。4,工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。6,乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。七,结算方式:1,乙方料进现场预付工程款%工程款,为元。2,乙方施工完毕,验收合格后付%工程款,为元。3,房屋竣工验收交付使用后日内付%,为元。4,剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量问题情况下,支付给乙方。八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。甲方全称:乙方全称:(签章)负责人:经办人:经办人20xx年月日20xx年月日甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。一、工程地点:二、工程名称:三、工程内容:1、按甲方某某某纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。四、工程量计算及工程造价1、按设计某某某纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。2、屋面防水二层B,按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元㎡结算。五、付款方式:屋面防水施工完毕,经甲方验收合格,通过天下大雨检验没有漏水渗水,甲方付工程总价90%,________年后如没有质量问题,没有漏水现象,甲方付工程尾款10%,与乙方结清工程款。六、甲方义务:1、提供乙方用于本工程的有关某某某纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑,无裂纹、起砂、空鼓现象,转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧,并经监理验收交给乙方。七、乙方负责:1、必须按照施工某某某纸及施工方案施工。2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证,以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为________年,如屋面有漏水现象,由乙方维修。八、其他:1、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份,甲、乙双方各执一份。甲方(盖章):乙方(盖章):________年____月____日:发包方:承包方:根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。内容如下:一、发包方式:技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。二、发包范围:屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。三、工程总造价(约34108、00元,大写:叁万肆仟壹佰零捌圆):以现场实际方量为准;四、付款方式:1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方。五、工程质量与施工安全1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的`返工损失由乙方负责。2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。六、竣工验收:乙方完善施工过程中某某某片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。2、甲方保证该项目施工所具备的的水通,电通,路通。3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使用。八、合同期限:年月日始,年月日此。九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题,乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修,乙方有权另取费用。十、争议与解决若甲、乙双方在合同执行中出现争议,应本着对工程实施有利原则协商解决,或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁,或通过司法程序解决。十一、本合同为尽事宜,双方另行商定。十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份,双方各持1份,具有同等效力。发包人:承包人:年月日:甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行某某某法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致,订立本合同。第一条、工程概况及承包内容1、工程名称:2、工程地点:3、工程承包内容:屋面防水施工工程屋面防水采用改性沥清SBS防水材料(3mm厚),面积㎡。第二条、施工工期乙方在接到甲方通知后2日内开工,个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。第三条、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。第四条、工程造价屋面SBS防水每平米元;(含税金)总价款整(工程量按实结算)。第五条、材料规格及质量标准5.1材料规格:(本工程屋面防水等级为Ⅱ级)屋面防水采用SBS防水卷材,厚3mm。5.2材料质量标准:所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,材料进场后,应抽样复验,并提出复验报告,进场材料如何,是否合格,标准低于样品材料一律不准进场。5.3施工质量标准:防水施工必须具有二级以上防水施工的资质,作业人员应当持有当地建设行某某某主管部门颁发的上岗证。①基层必须干燥,含水率要求在8%以内。②基层表面要干净,要求用吹风机清除灰尘、杂物,然后刷冷底子油一道,要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。③复杂部位处理,阴阳角部位应做成八字形,女儿墙,管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为8—10cm。④上下层卷材不得相互垂直铺贴,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。⑥卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时,上翻高度不小于土建完成面以上25cm。⑦防水施工完成,应进行淋水或蓄水试验,蓄水时间不小于48小时。⑧乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准,严格按照国家规范(GB50345-20xx)、设计某某某纸和西安有关标准及甲方要求施工。第六条、安全生产文明施工1、安全生产:乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导,无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《陕西省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产,对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责,并承担由此给甲方造成的经济损失。2、文明施工:乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施,乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用,并无条件满足需要,达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施,对不认真履行的,甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所,市某某某府部门及社会聚众闹事。第七条、工程验收进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工,施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-20xx)和合同规定验收。第八条、违约责任8.1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程,则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。8.2工程质量标准或检测不符合要求的,则甲方有权责令乙方在3日内整改,因整改造成的工程延期,乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。8.3因乙方原因终止合同时,乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。第九条、付款方式本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,工程完成30%支付合同价款的10%,完成至60%支付合同价款的30%,工程全部完成支付合同价款的70%,验收合格后支付合同价款的95%,余款5%待工程保修期满后付清,保修期为年。第十条、其他约定10.1本合同的签定地点为西安市。10.2在履行协议过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁,也可向西安市人民法院提起诉讼。10.3本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。甲方(盖章):乙方(盖章):年月日年月日甲方:甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:一、工程承包形式由乙方负责包工包料二、工程价格:屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。三、施工材料及工程质量要求屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8cm,短边10cm进行压缝。四、施工中的安全责任乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。五、付款方式工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等一年后全部付清。六、工程保修期限屋面防水保修期限为5年,(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。八、开工日期自20xx年三月十二日起至本月二十日止。九、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日甲方:乙方:为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行某某某法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。第一条:工程概况1.工程地址:湖北____县____区2.工程项目:公司综合楼楼面厕所地面防水。3.施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶.厕所地面漏水,漏雨的目的。4.承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。第二条:工程价格:1.屋面B每平米8元(含燃气)2.厕所丙纶布每平米元第三条:质量要求1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。第四条:工程工期1.工程时间:自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。2.如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。第五条:付款方式1.工程完工后付工程款70%,甲方保留5%工程款作为工程维修押金2.工程保修期________年,在工程交工后________年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。第六条:施工安全:乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对施工人员人为造成的不安全后果负全责。2.施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。第七条:合同生效:本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力.甲方:乙方:________年____月____日甲方:乙方:经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水《作业》施工。具体约定如下:一、施工期限:自年日起至年月日止。逾期、日罚金¥如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。二、施工方式:乙方包工、包料。三、结算方式:乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。四、质量责任:因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责任:非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。六、乙方责任:1.乙方施工人员必须持证上岗。2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。七、质保要求:乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、其他未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日甲方:乙方:经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下:一、施工期限:自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金¥元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。二、施工方式:乙方包工、包料。三、结算方式:乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。四、质量责任:因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责任:非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。六、乙方责任:1.乙方施工人员必须持证上岗。2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。七、质保要求:乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、未尽事宜,双方协商解决。九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。十一、本合同自签订之日起生效。甲方:乙方:负责人:负责人:经办人:经办人:年月日年月日甲方:乙方:就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议:1、乙方按甲方预先敲定的维修方案进行,所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购,材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收,不得中途降低材料质量标准,严格按照甲方的质量要求施工。(后附各栋楼的维修方案)2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格,付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算,甲方配合完善各种必要的手续。3、在施工前乙方先向甲方预交()万元质保金,质保期满后,无质量问题,甲方全部退还质保金。4、在施工过程中,应该把安全责任放在第一位,乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故,甲方不承担任何责任。5、在施工过程中,乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。6、维修质量的监督:在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督,维修完工后,由各楼的维修质量监督人员验收签字。7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。9、质保期间:自维修结束之日验收完毕起算,保持期限为一周年。在质保期内,维修没有达到预期的修复效果,再次出现漏水等质量问题,则乙方必须承担再次维修的责任,再次发生的维修费用由乙方全部负责。10、本协议一式两份,双方各持一份。11、其他未尽事宜,双方友好协商解决。甲方:经办人(签名):乙方:经办人(签名):年月日',)


广告位推荐

相关合同模板更多>