工程合同书(完整版),工程合同书样本

('第1页共9页HR的春天里知识旗舰店工程合同书甲方:法定代表人：地址:电话:传真:乙方:身份证号：地址:电话:传真:根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方各自的权利、义务和经济责任，甲乙双方本着友好协商、互惠互利的原则同意签订本合同。一、名称:二、工程地点:三、内容及范围:温室主体及配套设备主要技术参数见合同附件。该工程为交钥匙工程。乙方负责合同范围内的材料供应、安装及设备调试工作。四、合同单价、数量及总金额:序号名称数量单价总价第2页共9页HR的春天里知识旗舰店平方元/平方元最终金额按平方单价实际建造面积结算。五、合同生效:甲乙双方签字盖章后生效。六、工程期限本工程总工期为:预付款到账后日内。七、工地代表1、甲方驻工地代表：职责:代表甲方行使合同权利。甲方代表的指令、通知由本人签字并加盖公章后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。因发出错误指令、通知发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。负责确认工程进度、核实工程量和对工程质量的验收。2、乙方驻工地代表:职责:代表乙方行使合同权利。乙方代表的要求、请求和通知由本人签字后，以书面形式交给甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。因发出错误指令，导致工程延误造成的损失由乙方承担。八，双方的责任甲方责任:1、按合同规定的时间和条件付款。2、在乙方开工前，甲万确保己完成土地征用、房屋拆迁、土地及地上建筑、苗木的赔偿、消除地面、架空和地下障碍等工作，使施工现场达第3页共9页HR的春天里知识旗舰店到"五通一平"(即通水、通电、通路、通排水、通讯、平整和压实场地)，具备施工条件，并负责施工现场的正常的水、电供应及相关费用，负责施工期间运输道路的通畅。施工用水、电由甲方通到温室施工区域管理配电房内。3、协助乙方办理施工当地有关部门要求办理的开工等工程建设相关手续，协调好相关部门关系，并负责协调解决工地的纠纷和保卫。4、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、文物等设施的迁移或保护，并承担有关费用。5、向乙方提供必要的货物存放场地。6、甲方不按约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。7、保证施工现场水、电正常供应，承担因甲方原因停水停电给乙方造成的经济损失。8、履行本合同规定的其他义务。乙方责任:1、按照合同条款的规定，制定严格的施工计划，确保质量、按期交工。2、负责完成温室及配套设备的设备安装、调试，对温室设备和安装质量负责。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音管理规定，做到文明施工。确保施工现场安全施工。4、按规定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物，文物等设施的保护工作。5、保证施工现场清洁，交工前清理现场，现场无建筑垃圾。第4页共9页HR的春天里知识旗舰店6、维护现场工地50米以内施工使用的水、电线路。7、乙方不按约定完成以上工作，造成工期延误和工程损失，应赔偿甲方经济损失。8、履行本合同规定的其他义务。九、施工工期1、开工日期。甲方应在合同规定的开工日期5日之前完成所有温室建造地的五通一平工作，并书面通知乙方现场己具备施工条件。2、延期开工。乙方不能按期开工，应在合同规定的开工日期5日之前向甲方代表提出并说明理由和要求，甲方代表同意延期或在2日内不予答复的，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，工期相应顺延。3、暂停施工。甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时以内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工后，甲方代表未在规定时间内提出处理意见，乙方可随时复工。停工责任在甲方的，"由甲方承担经济支出，工期相应顺延；停工责任在乙方的，由乙方承担相应费用。因甲方原因造成停工时间超过15天，乙方有权解除合同，由甲方承担违约责任。4、工期延误。对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应予顺延;(1)工程量变化和设计变更；(2)一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计逸过8小时的;第5页共9页HR的春天里知识旗舰店(3)甲方未按时拨付工程款或未按合同规定提供相关材料、设施的;(4)不可抗力及风雨雪等不能施工的恶劣天气;(5)合同规定或甲方代表同意工期顺延的其他情况。(6)因当地部门或人员阻挠施工或故意刁难，甲方未能及时协调导致施工无法进行的。以上情况发生后，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表应在5日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期及赔偿要求己被确认。非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任。十、工程款支付甲方应用银行转账或现金的方式按乙方的以下要求支付工程款:1、预防订金陆万元整，全款提货。2、发货前支付捌万陆仟元整。3、安装完成后支付余款贰万壹仟伍佰元整合同生效以甲方的预付款到乙方账户之日算起。以上工作;乙方代表向甲方代表提交付款通知，甲万代表应在收到乙方代表付款通知后1个工作日内予以答复、确认，逾期不予答复;"乙方即可视为付款通知己被确认。甲方未按付款通知支付工程款的，乙方有权停止施工，甲方承担违约责任。十一、设计变更1、甲方需要做温室工程变更时，应提前5日通知乙方，并给乙方充分的准备时间，由此造成乙方增加的材料费、工时费等费用由甲万承担，工程工期相应顺延。第6页共9页HR的春天里知识旗舰店2、乙方需要做温室工程变更时，需经甲方代表同意，工程工期相应顺延。3、因以上任何一方变更给对方造成经济支出和损失，由变更方承担，该工程工期相应变更。十二、竣工验收1、验收合格后，甲方应按合同规定支付工程款。同时乙方人员可以撤回，工程保管及附随义务由甲方负责。2、如因质量和建造规格问题导致验收未能通过的，乙方应无条件负责修复，并承担由此给甲方造成损失;如修复后，仍未能通过的，甲方有权终止合同，并扣除剩余工程款。3、工程未经验收甲方提前使用影响验收合格，必须提前种植作物的，由甲方负责。十三、质量保证与售后服务1、质量保证:温室质量到达合格标准。注;以上质量保证限于设备正当使用、非人为因素损坏的情况下。非温室质量原因，由于气候变化、自然灾害及不可抗力等外部原因超过温室设计的风、雪荷载等技术指标影响温室使用或造成损坏的，或甲方擅自更换不合格温室配件的，免除乙方责任。2、售后服务(1)质量保证期内如发现质量问题，乙方在接到甲方通知后12小时内给予答复，如需乙方来人处理，乙方维修人员应在72小时内到达现场第7页共9页HR的春天里知识旗舰店验证，勘察并着手处理，如属于乙方的责任;乙方负责免费维修、更换材料或配件;如非乙方责任或因甲方使用不当造成的问题，乙方应积极配合解决，所需费用由甲方承担。十四、违约1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任，支付因其违约给乙方造成的经济损失:停工、窝工、返工、倒运、人员、材料、货物积压、退货、管理以及预期利润等直接、间接损失，工期相应顺延。2、乙方不能按合同工期竣工或发生其他使合同无法履行的行为，应赔偿其违约给甲方造成的经济损失。3、因一方违约致使合同不能履行，另一方有权中止或解除合同，但应书面通知违约方，通知到达对方时生效，由违约方承担违约责任。4、除非双方协议将合同终止，或因一方违约致使合同无法履行、另一方提出解除合同的情况，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。5、甲方未按合同约定支付工程款，在收到乙方书面付款通知2个月之内仍未付清工程款的，乙万对该工程享有留置权，经双方协议将工程折价、变卖或依法拍卖所得价款由乙方优先受偿。6、甲方使用温室的过程中，应按照乙方提供的使用说明书进行操作和维护，否则所产生温室材料及设备的损坏由甲方自负。7、工程末经验收甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，出甲方承担责任，乙方质保和售后服务责任免除。第8页共9页HR的春天里知识旗舰店8、工程验收合格后，甲方不按合同规定支付工程款(包括工程尾款)的，乙方质保和售后服务责任免除。乙方对该工程享有留置权。十五、不可抗力1、"不可抗力"是指在本合同签订后发生的、本合同签订时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。2、如果发生不可抗力事件影响一方履行其在本合同项下的义务，此种情形不视为违约，但发生不可抗力的一方应及时书面通知另一方，并在其后的15日内提供证明该不可抗力事件发生及其持续时间的足够证据，其履行义务的时间可顺延至不可抗力事件结束。但不可抗力事件影响合同履行的时间超过180天、双方又无法达成补充协议的，本合同可以终止。十六、争议的解决如因本合同发生争议，双方应力争通过友好协商解决，协商不成，可在双方所在地人民法院提起诉讼。本合同原件壹式贰份，每份共页，甲、乙双方各持壹份原件。甲、乙双方必须严格按本合同认真执行，任何一方均无权单方修改和违反。合同末尽事宜，双方协商解决。甲方:乙方:代表签字:代表签字:第9页共9页HR的春天里知识旗舰店开户银行:开户银行:个人账户：账号:日期：年月日日期：年月日',)